商城商铺工程施工合同（精选26篇）
商城商铺工程施工合同 篇1
甲方:______工程项目部(以下简称甲方)
乙方:______(以下简称乙方)
为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城______单元工程约______平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称:
二、工程地址:渝西科技工业园区
三、建筑面积:约______
四、建筑结构:砖混结构
五、承包方式:包工包料
六、工程造价:含价有税费______元/m2
七、合同工期:总计天数______天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求:
1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格______日内支付工程款______万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方:
乙方:
签字日期: 年 月 日
商城商铺工程施工合同 篇2
甲方：乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称： 库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机
场10KV线路安装工程
工程地点： 阿克苏地区库车县境内
第二条：承包范围和内容
承包范围：新建库车民用机场迁建10KV线路工程技施设计(玉
其吾斯塘分)施工图纸内容中，库车10KV供电线路玉达线分支T接处至库车新机场航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照库车电力公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。
第三条 承包方式
承包方式:本合同承包方式为包工包料。
第四条 工期条款
1. 本工程初定应在20xx年4月15日前工程完成。
2. 乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。
3. 若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后 7 个工作日内无明显改进，或乙方无 能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。
4. 因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。
第五条 合同价格及结算方式
合同价款：本工程合同价款：(伍拾壹万元整)，(包干价)除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。
第六条 质量要求
，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。
，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。
第七条 工程师：
1. 监理单位委派的工程师，姓名;范庭梅，职务：总监理工
2. 甲方单位委派的工程师，姓名：姬晓宁;职务;工程师;
3. 乙方项目经理，姓名;齐军;职务;项目经理。
第八条 甲方责任：
1. 乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底;
2. 对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。
第九条 乙方职责：
1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报
2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。
3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。
4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的协助。
5、负责施工人员安全、生产技术的培训。
6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。
7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。
8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)
第十条 安全文明约定
，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度;
，及时做好安全自检与整改工作;
、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用;
，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任;
，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。
第十一条 工程设计变更
⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延;
⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第十二条 保修事项：
2 年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算;
，均属乙方的保修范围;
，乙方应在接甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。
第十一条 付款方式
，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为2年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。
：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。
第十三条 附则
，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。
，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼。
：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。
.
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
年月日：
商城商铺工程施工合同 篇3
第一部分 协 议 书
发包人：(全称)_______〔以下简称甲方〕
承包人：(全称)________ 〔以下简称乙方〕
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____________
工程地点：____________
工程规模：____________
工程立项批准或核准、备案文号：
资金来源：政府投资
二、工程承包范围 _______________________________________________________
三、合同工期
开工日期：____年__月 _ 日
竣工日期：____年__月 __ 日
合同工期总日历天数： __ 天。
四、工程质量
工程质量标准：_____________________________________________
五、合同价款
合同价款：
(大写)：(人民币) ____________ 元;
(小写)：________________ 元。
其中：安全防护、文明施工措施费：
(大写)：_______________ 元;
(小写)： ______________元。
其它约定：_____________________
六、组成合同的文件
七、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间： ____ 年__ 月 ___ 日
本合同订立地点：______
双方约定本合同 ___________ 生效。
十、合同备案
本合同生效后必须送 _______________备案。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
商城商铺工程施工合同 篇4
发包方：(甲方)
承包方：(乙方)
发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于 年 月 日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约 人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20__》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、由承包方向发包方交纳履约保证金 万元。
支付方式和期限：
(1)、在签订本协议书当日支付 万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付 万元;
(3)、余款 万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付 万元。
发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。
发包人应在保修责任终止证书颁发后 天内将履约保证金无息退还给承包人。
3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的 %，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。
4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。
承包方每月 号申报当月工程量，次月 号内发包方审核完毕并支付工程量的 %工程进度款。
双方按此方式结算至工程完工。
工程竣工后发包方扣除工程款总价的 %作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费 万元人民币。
7、如果承包方入场施工后，没有垫资 万元工程款的，则承包方向发包方赔偿 万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。
发包方如果未支付进度款超过 个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。
民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为 个月。
在30个月完不成每月罚款 万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。
12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁
份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)
发包方：承包方：
法定代表人：法定代表人：
签字日期：年月日
商城商铺工程施工合同 篇5
甲方：__________
乙方：__________
经双方遵照公平、自愿、诚信的原则下达成以下协议： 甲方将位于潞西市芒拐寨子角(未来“云河新村”)田坝上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包给乙方。
一、承包工程范围：
1、乙方负责主体工程的材料施工，水电安装、脚手架(水电不含材料费)不负责任何装修工程和基础土方拉出拉进。
2、在施工用电方面，乙方负责电线、电表，施工水电费。甲方负责拉接，电表落户，甲方还要保证在施工期间道路畅通及建房所需顶杆。
二、付款方式
按实际面积计算840元/O，总面积在200O左右，开工时支付__________元整(￥：__________元)，地圈梁灌起付叁万元整(￥：__________元)，到__________年__________月份付__________元整(￥：__________元)其余施工费甲方尽量筹集，不得超过两年付清。
三、工期
开工时间：__________年__________月__________日
完工时间：__________年__________月底(雨季前)
四、在施工中，双方各尽其责，保质保量安全文明完工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
商城商铺工程施工合同 篇6
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及其他相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同，以兹共同遵守。
第1条 工程名称、工程地点
：武陟力威新能源设备制造有限公司厂区围墙。
：武陟县乔庙乡前赵村力威厂区。
第2条 承包范围、承包方式
：工程范围包括围墙地基和围墙主体。北围墙长415米、西围墙长135米，南围墙长415米、东围墙长135米。
：基础垫层(60cm宽40cm厚3:7灰土垫层);基础(50cm高砖基础2层，37cm高砖基础2层);西、，顶部做高60mm、外伸60mm砖压顶房;东、，墙垛要求砌筑37cm宽;墙体不做粉刷。
：包工包料。
商城商铺工程施工合同 篇7
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国建筑法》及其有关其他法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方通过友好协商，经双方就本工程施工有关事项达成如下条款，望共同遵守。
一、工程名称：
工程地点：
工程范围：玻璃安装、铝板安装、钢架设计变更工程量及外露砼柱、梁均涂刷银粉色丙烯聚氨酯防腐面漆两道等内容。
二、合同工期：
开竣工日期：根据甲方进度安排;
三、质量标准：
工程质量标准：合格
四、合同价款：
1、玻璃采购价格为 元/O，玻璃爪件单爪材料费 元/套、 双爪材料费用 元/套、四爪材料费用 元/套;
2、铝复合板采购价格为 元/O;
3、玻璃安装费用为 元/O，铝板安装费用为 元/O;
4、玻璃结构胶费用 元/支，铝板钢骨架安装费 元/O。
5、铝板扣件材料费用 元/O;
6、补油漆、拆除玻璃及钢材搬运至屋顶按计时工日结算。
五、结算及付款方式： 。
六、工程质量保修期限：按国家相关规定执行。
七、安全生产：
1、在施工过程中要严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及与安全生产有关的各项安全规定，必须与乙方签订安全生产责任状。
2、乙方按建设方及甲方的要求确保现场文明施工。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、合同生效：
1、合同订立时间：
2、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。
如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
商城商铺工程施工合同 篇8
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
说 明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20__-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20__-0201)(以下简称《示范文本》)为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款;
，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分 合同协议书
发包人(全称)：
承包人(全称)：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)
二、合同工期
计划开工日期：
计划竣工日期：
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式
人民币(大写) (￥ 元);
其中：
(1)安全文明施工费：
人民币(大写) (￥ 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写) (￥ 元);
(3)专业工程暂估价金额：
人民币(大写) (￥ 元);
(4)暂列金额：
人民币(大写) (￥ 元)
五、项目经理
承包人项目经理：
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
(签字) (签字)
组织机构代码： 组织机构代码：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真：传 真：
电子信箱： 电子信箱：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
商城商铺工程施工合同 篇9
甲方(全称)：
乙方(全称)：
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
承包范围：
承包方式：
二、 工程日期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数：_____天
三、 质量标准
工程质量标准：
四、 合同价款
金额(人民币大写)：
五、 组成合同的文件
1、 本合同
2、 中标通知书
3、 投标书及附件
4、 标准、规范及有关技术文件
5、 图纸
6、 工程量清单
7、 工程报价单及预算书
双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
六、 合同的生效及终止
1、合同签订之日起生效
2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。
七、 图纸
提供方及份数：
八、 甲方工作：
1、 提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。
2、 对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。
3、 如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。
4、 提供具备施工条件的施工场地
5、 提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地
6、 双方约定甲方应做的其他工作：
九、 乙方工作
1、 必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。
2、 在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。
3、 乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。
十、 施工组织设计和工期
1、 开工及延期开工
乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。
2、 由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延：
a) 甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;
b) 工程量改变和设计变更;
c) 因停水、停电、停气等原因造成的停工;
d) 不可抗拒力;
e) 因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;
f) 双方约定工期顺延的其他情况：
3、 工程竣工
a) 乙方按合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议。
b) 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工合同，作为合同文件组成部分。提前竣工合同应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。
十一、 工程质量
a) 工程质量应达到合同书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
b) 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
c) 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。
d) 甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。
e) 隐蔽工程和中间验收
根据国家、省、市有关规定执行。
f) 重新检验
无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。
g) 本工程约定的质量保修金为施工合同价款的 %，
本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写)
质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。
本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。
十二、 合同价款与支付
) 合同价款的确定本合同价款采用_________方式确定。
2) 双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间：
3) 甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款)，由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期。
4) 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
十三、 工程设计变更
施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。
十四、 竣工验收与竣工结算
1) 工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定
2) 工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算.
3) 甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理。
十五、 索赔和争议
1) 违约的处理：
除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，，但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%
2) 索赔
除非双方合同将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前 0天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
3) 争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
十六、 合同解除
1) 甲，乙双方协商一致，可以解除合同。
2) 有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同：
1、 因不可抗力致使合同无法履行;
2、 因一方违约致使合同无法履行。
3) 一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前 0天告知对方，，按本合同关于争议的约定处理。
4) 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付应支付的工程价款.
甲方：_________________
___________年___________月_________日
乙方：_________________
___________年___________月_________日
商城商铺工程施工合同 篇10
甲方：
乙方：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm临时电线路及配电柜(1800-800-500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条-4条=计15000元。更换配电柜(1800-800-500mm)(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方：乙方：
法人(代表)：
日期： 年 月 日
商城商铺工程施工合同 篇11
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，____区____镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给____市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给____市和效电力建设工程有限责任公司X公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条 工程概况
一、工程名称：铜川基础设施高压电力线路工程
二、工程内容：从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容
三、工程地点：铜川汽车博览园
四、工 期：共计90天：________年____月____日至________年____月____日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)
五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标
六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币( 元 )
第二条 甲乙方与施工方驻工地代表
一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。
二、乙方项目负责人： 姜
三、施工方项目负责人：李
第三条 各方工作
一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。
二、乙方工作：
1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
3、负责组织____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
三、施工方工作：
1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。
2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。
第四条 工程质量等级
一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
二、质量评定部门：____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。
第五条 验收
甲方根据乙方的施工方申请，组织____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。
第七条 工程款支付
一、工程款支付方式：支票
二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。
第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由____市仲裁委员会仲裁。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
甲方：
代表人：
签订日期：
乙方：
代表人：
签订日期
商城商铺工程施工合同 篇12
建设单位(以下简称甲方)：
施工单位(以下简称乙方)：
经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造______绿化工程，签订以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：____绿化工程。
2、工程地点：____x。
3、施工范围：绿地面积__x平方米(具体见__x绿化设计图)以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币：____元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式
1、乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
五、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：__x万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%，即人民币：__x万元整。
3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：__x万元整。
4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。
六、工程质量要求
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
七、工程竣工验收结算
乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保期限
1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合三通一平要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的`清理，做到工完场清。
十、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
十一、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。
合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表：_______
签订日期：_______
乙方代表：_______
签订日期：_______
商城商铺工程施工合同 篇13
(合同编号：)
甲方:
乙方:
为优质、高效的完成 工程的施工任务，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，遵循平等、互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。
第一条：组成合同的文件
1、本合同条款;
2、通用合同条款;
3、合同附件
4、甲方下达或转发的相关文件、指令、图纸、通知、会议纪要等;
5、甲方与业主签订的合同中的“技术规范”部分(以下简称“技术规范”)
合同组成文件如有不一致之处，以上述次序在先者为准。
第二条：合同概况
1、 工程名称及范围：
本合同所约定的施工段落均为暂定，甲方有权根据业主工程变更情况和乙方工程实施的进度情况予以调整。
2、工程地点： 。
3、工 期: 暂定为 个月，按照甲方书面通知乙方设备、人员进场日期开始计算工期。(甲方有权根据业主下达进度计划要求对工期予以调整，且因此造成的工期顺延或提前，乙方不得以此为借口要求索赔)
4、缺陷责任期：自工程通过交工验收之日起计算 年。
5、保 修 期：自实际交工日期起计算 年。
6、合同暂估金额：含税合同金额为人民币 元(大写: )，其中：不含税合同金额为人民币 元(大写: )，增值税税额(税率为 的增值税 普通 发票)为人民币 元(大写: )，最终以实际完成的结算金额为准，工程数量及单价详见《工程量清单》
(1)关于保险的约定：保险费用(工程一切险除外)已包含在合同单价中，其中，由甲方统一代乙方为乙方聘用的建筑工程施工人员投保一份团体人身意外伤害保险，按照 %比例从乙方结算工程款中扣除,发生意外伤害后乙方须在1小时内通知甲方并在12小时内按照甲方要求准备保险索赔资料。保险索赔过程中协调处理费用由乙方承担。如发生意外伤害，超出保险公司赔偿范围的费用由乙方承担，双方对此无异议。
若乙方认为甲方代其投保方案不能满足乙方施工人员保险需要，应在甲方代其统一投保人身意外伤害保险的基础上增投一份意外伤害保险或其他保险，但所有相关费用均已包含的合同单价中。
第三条：施工内容及计价规则
1、计价规则详见《施工内容及计价规则表》描述。
2、施工内容为《工程量清单》中所列细目包含的全部施工内容。
其中，甲方仅承担或提供：①施工现场作业场地(其中，红线范围内用地由甲方统一协调分配;临时用地包含便道、借弃土场等，须由乙方报甲方审批同意，否则，征地费用由乙方自行承担)②施工便道的修建(指由甲方统一规划修建的便道)
剩余工作内容均由乙方承担和提供。同时对乙方承担和提供的部分工作内容做特别说明如下，此说明并不排除乙方承担和提供特别说明中未考虑到工作的责任和义务。特别说明如下：
(1)根据甲方要求，乙方人员、设备等进场后，因气候、征地拆迁、材料供给、施工方案与图纸变动等原因造成的人员、设备等闲置均视为施工准备工作，相关费用为风险费用，已包含在本工程相关综合单价内，不另行计价;
(2)乙方的临时驻地、办公设施、生活设施、临时水电等设施的建设、安装及维护、退场拆除及现场清理;
(3)现场材料、人工、机械的协调配置，材料、机具设备的场内倒运、保管;
(4)工程完工后施工场地打扫、清理，材料归库等;
(5)施工现场的标准化管理，安全生产、文明施工、环境保护，如打扫施工区域内的卫生、整理施工材料机具等;
(6)进场所有草籽及辅助绿化材料的转运费用已包含在本工程相关综合单价内，不另行计价;
(7)施工现场的场地平整与维护;
(8)乙方在施工过程中对施工范围内的地下用水用电管线、当地排水系统及红线征地外的原地面(包括当地耕地、林地及其他村民用地)造成的污染、破坏由乙方自行负责，若乙方不及时进行处理，甲方有权主动处理，产生的所有费用均由乙方承担。
(9)甲方交付合格坡面后，乙方施工施工过程中产生的废弃物清运费用已包含在合同单价中，不再另行计价;若有弃方，需通知甲方，统一运至弃土场处理”
(10)所喷草籽质量必须符合工程要求，不得擅自改变草籽品种、规格及质量，所有草籽必须经过甲方验收合格后方可进场栽植;
(11)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;
(12)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;
(13)喷播后及时封堰浇透水;及时除草、施肥、除虫，确保草皮正常生长;
(14)乙方需全力配合甲方绿化工程交验工作，确保一次性通过验收;
(15)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天处违约金5000元;
(16)配合上级部门的检查，协助测量、试验工作，包括人员设备的配合;
(17)乙方必须配备专职资料员，负责资料收集编写等工作，费用已包含在本工程相关综合单价内，不另行计价。
第四条：物资及机械设备
1、材料管理：
2、机械管理：
3、临时用水：乙方施工和生活用水由乙方负责，甲方可协助乙方提供水源，但费用由乙方承担。
第五条：保证金
1、履约保证金
履约保证金采取现金的形式，缴纳比例为含税合同额的 %，总金额为人民币 元(大写： )，乙方的履约保证金应在签订合同前提交甲方，在该项工程验收合格后，视乙方履约情况无息返还或扣除。乙方应支付的违约金、赔偿金、利息和罚款等均可从履约保证金中扣除。
2、其他保证金
中期计量结算时，甲方将逐期扣除乙方结算款( )%作为保证金，其中：工程质量保证金( )%，农民工工资保证金( )%，两项保证金甲方可统筹支配，用于相关项目的费用支出。工程质量保证金须待本项工程缺陷责任期满后，如无工程缺陷，全部无息返还乙方;如出现工程质量缺陷，返修费用由乙方承担，从乙方的工程质量保证金内支付。
农民工工资保证金在该项工程交工验收合格后的三个月内，没有发生拖欠农民工工资等任何经济纠纷的情况下，余额无息返还乙方。
第六条：税票管理
1、乙方属于一般纳税人。
2、每期结算程序完成后，乙方应在确认结算后 日内及在甲方付款之前按双方确认的结算金额向甲方提供税率为 %的合规增值税 普通 发票(包含税务机关代开)，并准确填写发票项目，备注栏填写项目所在地及项目名称。若乙方不按规定及时提供发票或乙方增值税发票填写有误等，甲方有权拒付工程款，且由此引起的延期付款责任及相关的损失均由乙方承担。
3、甲方单位信息
甲方单位名称：
纳税人识别号：
账 号：
开户行名称：
地 址 电 话：
备 注：
4、乙方单位信息
乙方单位名称：
纳税人识别号：
账 号：
开户行名称：
第七条：其它事项
1、乙方对工程质量的控制需满足以下要求：
乙方必须配置用于拍摄工程影像资料时标注工程部位等而使用的小黑板、笔等，否则，甲方按200 元/套收取违约金。隐蔽工程隐蔽前必须留有满足业主要求的完整的影像资料。
2、总体工程工期控制点：
如业主对工期进行调整，乙方必须根据甲方的进度计划要求及时调整自己的进度计划并重新调配施工资源，要满足业主进度计划要求。
3、乙方对人员的管理：
(1)乙方需要配备1 名技术人员兼资料员，负责施工测量及技术资料的填写，按时提交报表、完整的原始技术资料，协助甲方的测量、试验工作，配合甲方办理交工验收。所有人员由甲方统一管理，费用由乙方承担。
(2)乙方常驻现场负责人为 (身份证号： )，并提供授权委托书，未经甲方同意(书面或短信请假获得批准)而擅自离场，甲方有权按5000 元/天违约金从乙方工程款里面扣除;按时参加甲方组织的各项生产调度会，现场协调会等，如无故不参加或迟到，甲方有权按 20__ 元/次违约金从乙方工程款里面扣除。
(3)乙方须保证施工人员稳定性，更换现场负责人必须经过甲方同意，否则甲方将按 10000 元/人次收取违约金。同时，合同签订之前乙方需上报甲方相关拟投入本工程人员主要负责人简历审批，甲方同意后方可进场。
4、本工程甲方不支付乙方工程预付款。
5、甲方的其他权利与义务：
乙方在收到甲方工程款后，应优先支付乙方农民工工资，且须在三天内完成支付并向甲方提供支付证明性材料。若乙方未在三天内提供支付证明性材料，甲方可通过邮件或短信的形式通知乙方(指定手机号码： )，该通知发出三天后，乙方在未获得甲方同意延期支付的前提下不履行合同约定的情形(例如拒不支付或拖延支付)时，甲方可在当地乡镇一级或乡镇以上级政府部门或劳动行政部门的见证下，直接发放农民工工资，且有权从乙方的款项中扣除，同时，扣留乙方违约金 2 万元，乙方不得有任何异议。
因本合同发生争议的，双方应协商解决;若协商不成，乙方须向甲方上级合同管理部门申请协调，如协调不成，双方同意向(建设工程所在地的人民法院)起诉。
合同附件：
1、现场主要人员、主要机械设备及周转材料最低需求表
2、计日工劳务、材料、设备单价表
3、乙方加盖公章的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件和法定代表人证明
4、乙方加盖公章的授权委托书
5、乙方增值税纳税人资格证明
6、外出经营许可证
7、安全生产环境保护协议书
8、廉政合同
9、节能减排协议书
10、其他相关资料
甲 方(名称并加盖公章) ： 乙 方(名称并加盖公章) ：
法定代表人或委托代理人(签字)： 法定代表人或委托代理人(签字)：
合同签订日期： 年 月 日
工 程 量 清 单
清单编号清单名称单位合同数量含税合同单价(元)不含税合同单价(元)含税合同金额(元)不含税合同金额(元)税率备注
合计
注：1、本合同《工程量清单》内工程数量仅为暂定数量，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。
2、 本合同《工程量清单》内含税合同单价为相应工程施工完工的全部报酬。
施工内容及计价规则表
清单编号清单名称工序名称施工内容工序编码计价规则
通用合同条款
第一条：工程造价范围
含税合同单价中均已包括了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部成本及税费(除甲方提供的物资和机械设备外)，包括但不限于劳务用工、辅材、小型机具、周转材料、机械设备、质检(自检)、安全生产施工费用、环境保护费用、冬雨季、夜间施工增加费、临时设施费、临时用地的征用及复耕、工地转移费、保险、规费、税金及附加(系指增值税、城市建设维护税、教育费附加、消费税、资源税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等国家和地方规定的各种应收税费)、管理费、合理利润，以及为本工程修复缺陷的全部费用，承包本工程应承担的一切责任、义务和风险费用。
乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。
第二条：材料管理
(一)工程材料质量标准
材料质量控制标准执行 “技术规范”的材料标准要求，以及国家或行业标准。
(二)甲方对材料的管理
1、甲方按照质量管理体系要求，有权对乙方到达现场所有材料进行检验及质量把关，但不排除乙方对材料的质量控制责任。
2、甲方有权对工程所用材料进行全程监督和管理，一旦发现乙方所用材料品质、规格、尺寸、数量与设计等与合同技术规范的要求不符，有权要求乙方停工、采取补救措施、限期清除出场甚至终止合同，由此产生的一切后果均由乙方承担。
3、甲方对材料的出库管理：
1)甲方只对经乙方书面授权的材料领用人发料，特别是火工产品，有权拒绝被授权人以外的其他任何人员领取。
2)领用材料属甲方所有，乙方无权以任何理由(包括甲方欠付款)擅自改变用途或变卖、抵押、转让，否则乙方需按照变卖、抵押、挪用、转让材料价值(按市场采购价计算)的双倍给予甲方赔偿，甲方有权在乙方的工程款中扣除。情节严重并对施工造成重大影响的，甲方可解除本合同，乙方应对由此产生的一切后果承担经济及法律责任。
3)甲方监督材料出库后的使用和管理，按月进行材料盘点并核算乙方材料使用情况，超限额领用部分在当月结算中扣除。
(三)乙方对材料的管理
1、遵守甲方材料管理规定，服从甲方监督与管理。
2、乙方在施工现场存放的材料应堆码整齐、下垫上盖、标识明显、地材堆放场地须进行硬化处理;火工产品、油料、化学溶剂仓储条件应符合当地公安及安监部门的规定。
3、乙方对材料的入库管理：
1)书面授权专人办理材料领用手续。乙方领料人须持经甲方现场管理人员签发的材料领用单报甲方经营部门审核，主管领导批准后到材料部门办理相关手续及领料。
2)材料出库、现场倒运及现场保管由乙方负责。
3)在材料使用过程中发现甲供材料质量问题立即向甲方报告。
4)对因业主原因、市场原因、物流原因或其他原因造成的甲方供应材料不及时乙方表示理解，并承诺不追究甲方的任何责任同时也不要求甲方赔偿任何损失。
5)乙方自购辅材及小工具应满足工程需要，符合相关规定，进场前须经甲方检验，合格后方可进场使用。
第三条：机械管理
(一)甲方对机械的管理
1、根据工程需要，制定施工机械最低需求计划(详见附件1)并可根据工程进展情况提出调整方案。
2、对乙方进场设备的型号、技术性能及完好状况进行进场验收，以确定机械设备能符合施工要求，并按照需求计划进行现场核实和登记建档，乙方应提供设备技术性能等的原始资料。对特种设备要求证件齐全，司驾人员必须持证上岗。特种设备进场后需向当地质量技术监督部门告知，告知文件由甲方留存，特种设备安装完成，且甲乙双方及安装单位自检合格后，请当地质量技术监督部门检验并出具检验报告，合格后方能使用;非现场拼装的非制式特种设备，设备应有当地质量技术监督部门出具的合格证及特种设备管理部门的检验合格手续。对符合要求的进场设备进行统一标识。
3、如遇特殊情况甲方有权统一协调使用，使用价格按双方确定的计日工价格执行。
4、甲方定期对乙方机械设备的使用、维修、保养状况进行检查并保留记录。
(二)乙方对机械的管理
1、满足甲方规定的施工机械最低需求计划和施工进度的需要，保持机况良好、能耗达标。如遇特殊情况需甲方协调，甲方应予以协助但不免除乙方责任。
2、乙方应服从甲方的工作协调，对不服从指挥的作业人员，乙方根据甲方要求限期撤换。
3、负责所属设备的日常管理,建立机械使用台帐并报甲方，配合甲方的检查。
4、乙方对用于本合同工程的机械设备的提供、运输、维护、拆卸、拼装以及燃油消耗、用水用电和人员、设备的进退场费用，已包含在相应工程价款内。
5、乙方机械设备操作人员必须严格遵守操作规程;造成自身及第三者人身及财产损害的，由乙方承担相应的经济和法律责任。
6、乙方必须为进入现场的自有和租赁机械设备购买保险，机械设备在现场发生任何事故(含自然灾害中损毁)，甲方均不承担任何责任和赔偿。
第四条：临时用电
1、甲方按实施性施工组织中临时电力方案提供变压器及主线至变压器的高压电力线路，变压器至用电现场的电力线路、设施及不足电力由乙方负责。变压器的维护由乙方负责，乙方确保规范和安全用电，因乙方原因引起变压器等电力设施、线路损毁或其他任何损失由乙方负责。乙方同时需配备相应的自发电设备，以确保遇网线停电时对关键施工工作无影响，自发电费用由乙方自理。
2、乙方充分理解进场后的网线电力无法尽快提供并合理安排相关施工项目，同时不会向甲方提出相关费用要求。
第五条：工程质量
(一)工程质量标准
1、工程质量应符合 “技术规范”中的质量标准要求，满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。
2、工程质量达到甲方提出的创优目标，产品合格率100%，优良率95%以上。
(二)甲方对工程质量管理
1、监督、指导乙方建立、健全质量保证体系，并检查其运行情况。
2、提供相关工程施工图纸、平面位置控制基准点和施工配合比，定期对测量基准点复核及修正。
3、编制下达(或审批乙方上报的)施工组织设计(或施工方案)对乙方施工人员进行施工技术交底。技术交底应有书面记录。
4、全过程参与乙方首件工程质量控制与管理。
5、负责工序检查及协调监理工程师进行工程报验，施工过程中进行技术指导与质量监控，工程完工后组织工程交工验收。
6、指导乙方正确填写各种资料，负责资料审核、报签、汇总和整理、归档。
(三)乙方对工程质量控制
1、严格按施工设计图纸、技术规范和经甲方批准(或下发)的施工组织设计精心施工。
2、协助甲方对所属施工人员进行施工技术交底。
3、对施工及检验计量器具定期认证、用前标定，保证自检精度。
4、执行开工“首件制”，首件工程未经甲方认可不得进行大面积开工。
5、设专人负责工程质量自检，工序自检合格后持甲方规定的检验资料报甲方现场管理人员复查，经甲方复查合格后报监理工程师检验，检查合格后才能进入下道工序施工。正确填写各种资料，各种表格纸张有偿使用。
6、负责对甲方提供的施工图纸、测量数据进行复核，发现问题应及时上报甲方核实，对因此产生的损失甲方不承担任何责任。
第六条：工程进度
(一)工程进度要求
工程进度要满足业主进度计划要求，同时符合甲方总体控制计划及阶段性目标的规定。
(二)甲方进度计划管理
1、甲方按总体施工计划制定并下达乙方施工的控制计划，并组织召开生产调度会，提出采取的措施。
2、协助乙方进行工程进度协调工作。负责对业主、监理、设计单位以及地方政府相关部门的接洽和联系。但并不因此免除乙方的责任。
(三)乙方进度计划管理
乙方应严格按甲方下达的施工进度计划组织生产。乙方应接受和执行甲方、业主、监理单位发出的一切书面通知、意见、指示等。
第七条：人员管理
(一)甲方对人员的管理
1、审核乙方到场人员资格是否满足最低人员需求计划。
2、建立合作队伍用工档案，档案包括：合作队伍用工花名册、身份证复印件、特殊工种上岗证复印件等。有权监督乙方与其劳务人员按国家相关规定签订劳动用工合同、工伤保险投保、劳动报酬支付、劳动争议处理、工伤事故处理等。甲方有权随时检查乙方的农民工工资发放情况，并采取一切必要措施纠正其违法违规行为;要求乙方建立农民工工资银行卡并按备案的用工花名册和工资表按时发放农民工工资，特殊情况需要甲方代发时，乙方必须积极配合并出具书面委托书。
3、根据需要有权临时调用乙方人员从事非合同内工作，报酬执行计日工单价。
(二)乙方对人员的管理
1、负责建立农民工工资银行卡并按向甲方备案的用工花名册和工资表按时发放农民工工资，接受甲方的监督。
2、依法用工，与所属人员签订劳动用工合同，办理国家及当地劳动保障部门规定的各种社会保险和工伤保险，按约定支付劳动报酬，履行合同义务、实施合同权利。各种社会保险、工伤保险、月度工资发放表应及时向甲方报备。
3、负责用工纠纷及工伤事故处理，承担相应的法律责任及全部费用。
4、服从甲方合同外工作的临时调用和管理。
5、甲方统一对本项目建筑工程人身意外伤害险进行投保，从乙方工程结算款中扣除乙方的投保费用。如乙方用工发生人身意外伤害，超出保险公司赔付范围的费用，由乙方全部承担;如因乙方准备的证明资料不齐全或不真实，导致保险公司不赔付或不全额赔付的，不赔偿部分由乙方自己承担。
第八条：工程变更
1、甲方下达或提出的任何工程变更均以书面形式下达，由项目经营部门核准签发，任何工程变更均不能使本合同终止或无效。
2、由乙方提出的工程变更，须征得甲方总工程师书面批准并由项目经营部门签发后方可实施。
3、合同中没有相应结算单价的工程变更项目，由双方采取重新议价的方式进行确定，并签订合同或补充协议。
第九条：工程结算与支付
(一)工程预付款
在乙方无预付款担保(现金或银行保函)的情况下，甲方不支付乙方工程预付款。
(二)工程结算
1、结算原则
1)工程结算分中期计量结算和最终计量结算。其中：中期计量结算按月度结算，最终计量结算是待工程验收合格后对已完成的全部工程的清算。
2)办理结算时，原则上乙方的法定代表人或负责结算的授权委托代理人应亲自到场，乙方委托代理人的授权委托书原件和身份证复印件应留甲方财务存档。
2、中期计量结算程序：乙方完成符合结算条件的工程数量，项目应每月及时办理结算。
1)项目现场负责人(工区主任、技术员)根据乙方完成的工程量，计算、填写“工程数量签认单”并签字确认;其中的质量评价由现场质检员签字确认。
2)项目工程部根据“工程数量签认单”及时组织工程技术人员、现场管理人员和乙方负责人现场复核，并经乙方负责人签认;项目总工程师要对“工程数量签认单”进行把关，并签字确认。
3)项目经营部对工程部复核后的“工程数量签认单”进行审核，符合合同条件规定的，按照双方合同办理“中期结算单”，计算人和复核人分别在结算单相应位置签字确认。
4)项目经营部在办理“中期结算单”时，应及时向现场人员和相关部门收集整理并核查物资使用、机械使用、临时用工、奖罚的实际发生情况，根据核实结果计入“中期结算单”，相关费用的证明资料应齐全。
5)项目工程部、安质部、物资部、机械部、财务部、办公室、人事部等相关部门负责人要对“中期结算单”审核签认，批注涉及工程质量、工程报验、物资使用、物资盘点核算分析、设备使用、农民工工资、安全生产费用、其它项目管理费用等方面相关意见，如有扣款及其它费用支付发生，要签署具体意见。
6)项目总经济师对“中期结算单”进行审核把关。如果所结算工程的单价、数量任何一项超出双方合同约定的单价、数量，都须按变更程序处理，并按合同报批程序上报甲方上级单位审批，完善补充协议后，再予以结算。
7)项目其它副职领导按归口业务要求对“中期结算单”进行平行审核签认。
8)项目书记、项目经理对“中期结算单”审核签署意见并上报甲方所属单位结算归口部门。
9)甲方所属单位结算归口部门对“中期结算单”进行审核确认，经结算负责人签认，报主管领导签认，再传递给资金中心，同时下传到项目。
10)乙方负责人对“中期结算单”进行签字确认。
11)项目经营部门将上级批复并经乙方签认的“中期结算单”转到项目财务部。
以上约定的程序必须完全履行完毕，并经上述人员签字后，结算单方可生效。
3、最终计量结算程序：当乙方完成合同全部工程后，项目应在3个月内及时办理退场手续及最终结算。
1)工程部门按现场管理人员签认的“工程数量签认单”根据施工图纸进行总量复核。
2)由项目工程部门负责人组织工程技术人员、现场管理人员及乙方负责人现场验收工程实体并确认工程数量、质量缺陷及遗留工程，并经乙方负责人签认;项目总工程师要对“工程数量签认单”进行把关，并签字确认。
3)经营部收到复核后的“工程数量签认单”，根据施工图纸、业主批复的计量进行审核，按照双方合同办理“最终结算单”
4)其他程序同“中期结算程序”
5)乙方负责人对“最终结算单”进行签字确认后，双方签订“最终结算协议书”
6)项目经营部门将上级批复并经乙方签认的“最终结算单”和“最终结算协议书”转到项目财务部，退场手续一并转交。
办理最终计量结算时，乙方收到甲方的最终结算报告及结算资料，应在15天内书面给予确认或者提出修改意见，否则视为乙方对甲方的最终结算报告及结算资料已经认可。
(三)支付
1、工程结算款支付周期视乙方施工相应工程业主计量支付款到位情况进行支付。
2、乙方承诺严格按以下条款履行提供增值税发票的义务，并保证合同、资金和发票三流一致：
1)每月完成工程结算后，乙方应按甲方要求的时限向甲方提供合法有效的增值税专用或普通发票，否则，甲方有权拒付相当于发票金额的款项，由此引发的所有责任及损失均由乙方自负。
2)因乙方增值税发票不规范、不合法、发票票面信息不真实或涉嫌虚开发票引起税务问题，导致甲方无法及时认证、抵扣发票或被认定为虚开等，造成甲方增值税抵扣税额或差额纳税损失的，乙方需依法向甲方重新开具符合要求的发票，并向甲方承担赔偿责任，由此所产生的一切损失、纠纷或法律责任，由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
3)乙方未按合同约定开具增值税发票或实际开具的增值税发票税率低于合同中约定税率的，乙方应赔偿由此给甲方造成增加的成本费用等损失;乙方不能按照甲方要求提供增值税专用发票，则乙方应按含税价格提供增值税普通发票，甲方只按不含税价格支付而不再另行支付相应税款，且由此造成甲方的损失由乙方承担。
4)甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方提供增值税发票必须与甲方办理发票交接手续，无甲方指定经办人员签认，视为乙方未提供增值税发票，在办理当期发票交接手续前如发生增值税发票丢失或损毁，由乙方承担责任。
5)如甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》
6)如取得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
7)甲方在取得乙方的增值税发票后，将款项按合同约定汇款至合同约定的乙方银行账户。如因特殊情况，乙方需更改账户时，必须经甲方书面同意。如乙方随意改变账户，甲方有权拒付工程款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。
3、付款时应优先支付乙方应付农民工工资，并监督乙方将农民工签字的工资发放表复印并张榜公布，五日内无举报者，乙方凭结算单和农民工工资发放表(留复印件)领取余下应支付工程款，并优先扣除超限额材料款、设备租用款(台班费)、其他代付款、乙方借款、违反安全制度罚款、违约金和当地拖欠的其他款项。
4、按规定无息返还三项保证金。
第十条：资金管理
(一)甲方对资金的管理
甲方负责合同约定工程款的支付，负责拨付工程款的监督和管理工作。包括：对乙方财务账务审计、大额支付款项的审批、工资发放的监管、外欠款项的监察等，严格控制施工期间的款项外流。
(二)乙方对资金的管理
严格遵守甲方的有关规定，自觉接受甲方的监督和管理。工程款的支出优先用于人工工资的发放、当地赊欠及工程急需材料、设备等费用。乙方应在每次支取工程款时提供拟发放人员工资表、材料采购或机械租赁费用凭证等为依据的用款计划，经甲方相关部门审核后支付并监督使用。施工期间，工程结算资金不得挪作它用，一经发现，甲方有权责令乙方整改或暂停支付或终止合同，造成的费用和损失由乙方承担，同时乙方还应按挪用金额的双倍向甲方支付违约金。
第十一条：违约责任
合同签订后，甲乙双方应严格遵守本合同相关条款的规定，若有违反将按相关条款约定承担违约责任。
1、如果乙方将工程再次分包或转包，甲方有权终止合同并另行安排协作单位，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失并向甲方支付合同总价3%的违约金。
2、合同双方任何一方无正当理由不得单方终止或解除合同，否则除承担由此给对方造成的经济损失外，还应向对方支付合同总价3%的违约金。
3、乙方人员、设备未按计划进场，经甲方警告后仍未能在限期内进场，乙方应向甲方支付10万元的违约金，并且甲方有权解除合同。
4、对工程质量控制过程中存在的隐患和工程质量中存在的缺陷，甲方有权要求乙方进行整改或修复或返工，乙方应无条件执行，由此增加的费用和损失乙方自负。如乙方无力或不愿修复或返工的，甲方可以自行安排施工队伍进行，但其费用由乙方负担;并根据修复或返工的天数，按[1-5]万元/天要求乙方支付违约金。当乙方工程质量给甲方造成名誉或其他损失时，甲方有权视情况要求乙方赔偿或支付违约金，以及减少工程数量甚至终止合同。
5、若在业主或其上级管理部门的施工质量、进度、管理、安全等方面的检查中，由于乙方的原因造成罚款的，甲方将按其罚款的两倍扣除乙方的工程结算款。若由于乙方原因影响到甲方对主合同的履行，由此引起业主分割工程、甲方失去业主的奖励等后果，乙方要承担由此给甲方造成的包括期得利益在内的全部经济损失。
6、乙方未能按合同工期完工，每延期一天，应向甲方支付5万元的延期违约金并赔偿甲方的损失。
7、施工过程中乙方应处理好与工程相关的债权、债务，承担相应的法律责任，对因此引发的经济纠纷或诉讼，乙方应负责处理解决并承担一切责任和损失，对因此给甲方造成的损失乙方应予以双倍赔偿。
8、乙方对外签约或行文不得冒用甲方名义或加盖甲方印章，一经发现甲方有权终止合同，由此产生的一切法律责任由乙方承担，给甲方造成的损失甲方有权得到赔偿并保留法律诉讼和追究乙方其他责任的权利。
9、乙方有违法违规或严重违反合同规定的行为，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方全部损失并向甲方支付合同总价3%的违约金。
第十二条：考核及奖惩
1、甲方将不定期的召开生产调度会，通报合同履约情况，甲方有权针对乙方履约情况按照合同约定对乙方进行处罚，有权提出并经协商确定额外专项奖惩措施。
2、合同履约考核结果的奖惩在当期工程结算中兑现。
第十三条：其它事项
1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。
3、在所有款项付清且双方权利和义务履行完毕后，本合同终止。
附件1
现场主要人员最低需求表
序号岗位数量(名)到场时间必备条件
1
2
3
现场主要机械设备及周转材最低需求表
序
号机械名称规格型号及功率或容量厂牌及出厂时间数量(台)新旧程度
%已使用年限
(年)到场时间(年月日)备注
安装完毕时间或“三证”要求
小计其 中
自有新购租赁
1
2
3
4
5
6
7
备注：要求现场的主要机械设备新旧程度不得低于80%，此外：在山区、水网湖区等地质情况比较复杂的项目，要求现场的主要机械设备已使用年限不得超过3年;在平原、微丘等地区要求现场的主要机械设备已使用年限不得超过5年。
附件2
计日工劳务、材料、设备单价表
序号名称单位单价(元)备注
一人工工日1508小时折算为一工日
1普工工日/
2技工工日/根据需要可细划工种
二材料 /
1 /
2 /
三设备小时/厂牌、型号、功率、油料
1 小时/
2 小时/
注：计日工系甲方根据需要临时雇用或项目内协调使用乙方劳务、材料、设备，无法按工程量结算时采用的结算单价。
附件6：
安全生产环境保护协议书
甲方:
乙方:
为了加强工程建设的安全生产和环境保护工作，保证生命财产安全，避免污染事故的发生，本着依法合规原则，在签订 的基础上，共同签订本“安全生产环境保护协议书”
甲方责任：
1、严格遵守和执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、规范、标准，认真执行上级对安全生产、环境保护管理工作的有关规定。识别、评价危险源、重大危险源和环境因素、重大环境因素，制定安全环保管理办法和应急预案。
2、甲方负责对乙方的安全、环保责任人及所有进入甲方施工现场工作的人员进行安全生产、环境保护的法律、法规、规范、标准和甲方有关安全生产、环境保护规章制度、安全技术操作规程以及危险告知、安全应急管理等的教育和培训。并逐次逐人对培训教育情况进行签认和记录。
3、甲方负责对乙方进行安全、环保技术交底和应急预案交底。并根据分部分项工程情况对乙方全体参加分部分项工程的管理、技术、作业人员进行安全、环保技术交底和应急预案交底。并对交底内容和交底人、被交底人签认记录等进行登记备案。
4、甲方负责根据国家有关规定提取安全生产费用，并按照乙方实际发生的安全生产费用支付给乙方，确保乙方安全生产费用投入。当乙方未按规定标准进行安全投入时，甲方有权在发出限期改正指令，而未得到落实的情况下代乙方投入。
5、甲方负责根据国家有关安全防护规定和《交通基本建设工程施工安全防护设施量化标准》，与实施性施工方案一同下达安全防护设施的设置要求和标准。并在实施过程中进行监督，对不符合规范、标准要求的，下达整改指令。对拒不执行整改指令的，下达停工指令直至终止合同，清退出场。
6、甲方按国家有关规定要求乙方提供符合安全生产要求的劳动条件和劳动工具以及安全防护用品，经甲方验收合格后方可投入使用，或甲方可代替乙方购置，购置费用在乙方安全生产经费中扣除。安全防护用品配发按照《交通基本建设工程施工安全防护设施量化标准》的有关规定执行。
7、甲方须对乙方及其人员、设备等进行审核，保证符合国家、行业、地方政府的有关安全、环保法律法规规定。
8、甲方对乙方执行国家安全生产、环境保护的法律、法规、规范、标准和甲方有关安全生产、环境保护规章制度、安全技术操作规程情况进行监督、检查及处理。甲方根据乙方接受安全、环保管理和安全、环保隐患情况，有权进行处罚、停工直至终止合同。由此造成的费用增加或损失，乙方负全部责任。
乙方责任：
1、乙方须严格遵守和执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、规范、标准以及甲方有关安全生产、环境保护规章制度和安全操作规程，自觉接受甲方安全生产管理，服从并落实甲方各项安全生产指令和要求。
乙方有责任对安全生产、环境保护加强管理，制定并提出安全环保管理的规定和要求，组织所属的管理、技术、作业人员贯彻执行。
乙方有责任根据实际情况，按照有关法规要求，本着“承担工程小于5000万元设1名专职安全员，每增加5000万元合同额增设1名专职安全员，每工班均设兼职安全员”的原则建立、健全组织机构及管理体系，配置专职或兼职安全管理人员。
2、乙方须保证安全环保责任人和全体施工管理、技术、作业人员接受甲方组织的安全环保培训教育，并组织、监督在施工生产中执行。不得安排未参加过安全环保培训教育或考核不合格的人员上岗。
3、乙方须保证安全环保责任人和全体相关施工管理、技术、作业人员接受甲方进行的安全技术和环保交底，并组织、监督所属人员在施工生产中认真执行交底内容。不得安排未接受安全技术和环保交底的人员上岗。
4、乙方须保证安全生产费用投入到位，保证安全措施符合安全法律法规、标准规范的要求。
5、乙方须认真落实安全防护设施设置与管理工作，保证安全防护设施符合《交通基本建设工程施工安全防护设施量化标准》和甲方实施性施工方案、安全技术交底等的要求。
6、乙方须认真发放安全防护用品，保证全体进入甲方场地的所属人员正确使用甲方根据《交通基本建设工程施工安全防护设施量化标准》等有关规定提供的安全防护用品。
7、乙方须保证乙方及其人员、设备等的安全环保资质、安全环保技术性能符合国家有关安全生产、环境保护法律法规规定。对所提供的相关资料的真实性负责。
8、乙方人员须学习、掌握国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、规范、标准以及甲方有关安全生产、环境保护规章制度和安全技术操作规程，认真接受甲方依据相关法律法规、规章制度对乙方进行的处理决定。
本协议一式3份。甲方2份，乙方1份。本协议经双方签字盖章后与路基边坡绿化专业工程分包施工合同同时生效和失效。
甲方(名称并加盖公章)： 乙方(名称并加盖公章)：
法定代表人或委托代理人(签字)： 法定代表人或委托代理人(签字)：
年 月 日 年 月 日
附件7：
廉 政 合 同
甲方:
乙方:
为加强党风廉政建设，确保优质高效完成本标段的工程建设任务，根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强党风廉政建设的若干意见》及有关廉政规定，甲、乙双方在签订 的基础上订立本合同。
第一条 甲、乙双方的共同责任
(一)严格遵守党和国家在党风廉政建设方面的政策规定和相关法律法规。
(二)严格执行 施工合同和廉政合同，自觉按照双方签订的合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(涉及商业秘密和合同另有约定的除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育、设立廉政标牌、公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
第二条 甲方的责任
(一)甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应当由个人承担的费用。
(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的违法违纪活动，不得接受乙方提供的交通、通讯工具和高档办公用品。
(三)甲方工作人员不得接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排和出国出境、旅游等所提供的方便。
(四)甲方工作人员不得以任何理由向乙方推销材料、出租机械设备和安排个人的施工队伍。
(五)甲方发现乙方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒并予以制止。
(六)甲方发现乙方严重违反本合同规定的条款时，应当向乙方上级主管部门(人员)反映、建议对责任人进行处理并要求告知处理结果。
第三条 乙方的责任
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送现金、有价证券和贵重物品。
(二)乙方不得以任何名义报销应当由甲方工作人员个人承担的费用。
(三)乙方不得为甲方工作人员购置交通、通讯工具和高档办公用品。
(四)乙方不得安排甲方工作人员参加违法违纪活动。
(五)乙方不得接受甲方工作人员以个人名义私下向其推销施工材料、出租机械设备和安排个人施工队伍等不正当要求。
(六)乙方发现甲方严重违反本合同规定的条款时，应当向甲方上级主管部门(人员)反映、建议对责任人进行处理并要求告知处理结果。
第四条 违约责任
(一)甲方及其工作人员违反本合同规定的条款情节严重的，按照管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究相应责任。
(二)乙方及其工作人员违反本合同规定的条款情节严重的，甲方将上报上级单位将乙方列入“黑名单”队伍，取消其在甲方公司承揽工程的资格。
第五条 本合同作为甲乙双方签订的 施工合同的组成部分，
与 施工合同具有同等效力。本合同经双方签字盖章后有效期与
施工合同一致。
第六条 本合同由甲乙双方及双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
第七条 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，报送双方上级监督部门各一份。
甲方(名称并加盖公章)： 乙方(名称并加盖公章)：
法定代表人或委托代理人(签字)： 法定代表人或委托代理人(签字)：
年 月 日 年 月 日
附件8
节能减排协议书
甲方:
乙方:
为了进一步增强资源节约和环境保护意识，全面实现节能减排目标，落实节能减排责任制。双方在签订 的基础上，围绕节能、节水、节材、节地和污染物排放等重点工作，共同签订本协议书。
(一)、甲方职责
1、甲方要将乙方的节能减排管理工作纳入总体工程的管理范围内，实行统一领导、对口管理。建立健全行之有效的节能管理体系和监督管理机构，配置专职的节能减排管理人员。
2、用于本工程的大型机械设备，进场前由甲方对其机况进行全面的检测，确保各项指标达到节能减排要求;对于不能达到新的效能水平的落后设备和装置一律不准用于工程施工。
3、甲方要对乙方进行节能减排的培训，提高全员节能减排意识、业务水平和操作技能;对口部门要对乙方进行节能减排指标和相应检测手段的合同交底，包括能源因素的识别和控制措施。
(二)、乙方职责
1、乙方提供的全部设备和机具必须符合国家和甲方规定的节能减排要求。
2、乙方要严格按照施工图纸和建筑节能指标要求进行施工，不得擅自修改设计图纸和标准。
3、加强工程的过程控制和质量控制，优化生产工艺和流程，降低噪声和污染，特别是重要部位的质量控制，保证符合图纸设计要求和有关节能标准规定。
4、乙方的生产区和生活区的用电管理，厉行节约，要符合节能环保和安全生产要求。
本协议一式3份。甲方2份，乙方1份。本协议经双方签字盖章后与 施工合同同时生效和失效。
甲方(名称并加盖公章)： 乙方(名称并加盖公章)：
法定代表人或委托代理人(签字)： 法定代表人或委托代理人(签字)：
年 月 日 年 月 日
商城商铺工程施工合同 篇14
甲方：
乙方：
一、 工程项目
工程名称：道路工程
工程地点：
承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
合同价款：合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)
质量标准：合格。
工 期：工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
图纸
技术标准：
执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;
质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
发包人的权利和义务
负责场地三通一平;
，以书面形式交给承包人并进行现场交验;
提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
，并作好各方签署的交底会审纪要;
、管理、验收与及时安排下道工序;
承包人的权利和义务
2 天内，承包人进场完成施工准备。
，不得擅自更改设计要求及工程内容。
负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;
四、工程价款
a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
b. 设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 ：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
五、工程价款的支付
工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;
工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
，工期顺延，费用不计。
因承包人原因，，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。
如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
八、合同生效与终止
：年 月 日;合同订立地点：上海市。
、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
九、合同份数
，双方各执壹份，具有同等法律效力;
，双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
签订地点：
商城商铺工程施工合同 篇15
建房房东发包方：以下简称甲方
承接方或承包方：以下简称乙方
现甲方区村大街巷号原有_层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：
本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。
一、工程名称：甲方私人住宅加建
二、工程地点：
三、工程限期：从__年月日至__年月日止，共月。
四、工程议价：人民币_万元整。
五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。
六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在_楼加建_层楼房。
建房水泥采用，楼面用钢筋混凝土，室内倒_条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用_砖，墙面扇灰二遍，贴___砖。东面留_×_窗_个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘_cm。
上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。
七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。
八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用;若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。
九、若遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。
十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。
十一、付款方式：完工后一周内全部付清。
十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。
十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。
甲方房东签字：乙方承接方签字：
商城商铺工程施工合同 篇16
甲方：
乙方：
为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。
一、 工程内容
灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。
二、 工程承包单价及结算方式
1、人工挖土方：8元
2、C10垫层： 2303
3、C25砼基础地梁构造柱等： 2603
4、 砌砖： 268元3
5、模板制安： 26元O
6、钢筋制安： 4300吨
7、粉刷：18元O
8、回填土：4元
9、内外脚手架：
10、灌注桩：95元
结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18%施工企业管理费。
三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。
四、施工期限：自________年 ____月 ____日起至年 ____月 ____日止。
五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格，如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。
六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。
七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。
八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。
甲方签字(盖章)：
乙方签字(盖章)：
签订日期
商城商铺工程施工合同 篇17
甲方：乙方：为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。
一、 工程名称：
二、 承包工程内容：
三、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为 万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。
四、 工 期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。
五、 工程质量
1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。
2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。
六、 工程造价
1、 工程承包预算造价执行(20)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、 工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。
七、 工程款拨付
1、 工程竣工决算审核后，其余工程款付清。
八、 施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________________年____月____日
________年____月____日
商城商铺工程施工合同 篇18
披露方(以下简称甲方)：代表人：
接收方：(以下简称乙方)：责任人：
根据双方________年____月____日签订的《_______________合同》(以下简称主合同)，为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密，特制定如下协议：风险提示：保密信息一般而言，生产、生活当中的保密信息可分为技术秘密和商业秘密。
侵犯保密信息的方式主要表现为以下三种：
1、以不正当手段获得权利人的保密信息，如：盗窃、利诱、胁迫或与这三种方式相类似手段;
2、违反披露权利人的保密信息，使其为他人所知悉，并对权利人造成损失;
3、违法使用或者允许他人使用非法获取的权利人保密信息的。
对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失，泄密者也可能因此要承担侵犯知识产权型犯罪、侵犯商业秘密等刑事责任，一旦双方约定保密协议，就要做到严格保密责任，避免因此产生不必要纠纷。
一、本协议适用于主合同履行的全过程。
保密信息指合同生效日前后，披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据，包括但不限于：施工方案p工艺流程p技术设计p图纸资料p相关函电等等。
二、双方职责
1、甲方义务：对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。
2、乙方义务：
(1)乙方未经甲方允许，不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。
(2)乙方未经甲方允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照，如果乙方违约，其行为将被视为窃取商业秘密，甲方将追究承包人的法律责任。
(3)乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为______元人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除;
(4)图纸为甲方的自有知识产权，在合同履行期间，乙方应做好施工图纸的现场管理和保管，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。
未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。
甲方有权追究其法律责任。
工程竣工后，乙方应当将全部图纸退还给甲方。
(5)未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
三、保密期限双方承担保密义务的期限，开始时间为________年____月____日，截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。
由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。
四、保密协议的控制权变更、转让条款
1、若乙方发生控制权变更时，甲方有权终止合同。
2、乙方非经甲方书面同意，不得转让。
风险提示：违约责任为避免发生潜在风险，协议各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。
可促使对方积极履约，并在对方有违约情形发生时，及时确定违约责任，必要时可采取有效措施，使守约方损失降至最低;因违约产生纠纷，自行协商不能解决纠纷而诉至法院或仲裁机构，法院或仲裁机构可以依据相关条款直接确定违约方的违约责任，防范诉讼举证不利及败诉风险。
五、违约责任
1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定，应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_______%，即____________元作为违约金。
2、一方违约，权利人也可向有管辖权的法院申请禁令，保护其秘密。
3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为，给权利人造成巨大损失，构成犯罪的，由权利人交由司法机关惩处。
六、争议解决风险提示：争议解决方式发生争议时，解决的方式主要有四种：和解、调解、仲裁和诉讼，前三种方式需要的花费成本小，或者说基本不需要花费，而诉讼方式成本比较大，但是前三种方式解决的效果不大，因此发生争议时，需审慎选择。
因本协议及其相关内容所起的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
七、效力本协议自双方签字、盖章时生效，适用于主合同履行的全过程。
是主合同不可分割的一部分，具有同样的效力。
甲方(公章)：甲方代表或授权代表：联系方式：________年____月____日
承包人(公章)：承包人代表或授权代表：联系方式：________年____月____日
商城商铺工程施工合同 篇19
发包人(甲方)：
发包方(乙方)：
根据《合同法》、《建筑法》等有关法律、法规，依照招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，甲方将停车场的清理、划线、标牌设施安装等施工工程交由乙方承包完成，特订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程内容：乙方负责按甲方现场情况进行停车场的清洗、除尘、烘干，停车场的车位、车道、地面标志的划线，负责交通标牌等设施的制作、购买、安装、保护、维护等，且保证所有工作及材料须符合相关国家标准及有关规定。
四、工程造价：工程总额约元，大写：结算工作量按实际施工计算。具体工程量和单价见报价表。
五、工程工期：乙方在与甲方签订正式协议后20个日历天内完成所有施工安装。
六、质量要求：
路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》(JT/T280―1995)的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》(GB5768―1999)及《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311―1996)标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。
七、承包方式
乙方全部包工、包料、包工期、包施工费用、包质量、包安全、包设计、包维护、包验收合格的一切包定方式。
八、付款方式
1、施工完毕后，甲方支付合同价的70%
2、工程竣工验收合格后，甲方支付工程款至本合同价款的95%
3、工程质量保修期为年，剩余5%的工程价款作为质保金。
九、双方责任：
1、甲方为乙方提供现场保管室间，以及工程所需水、电源。并协商相关关系费用乙方自理。
2、甲方负责现场指导及监督，并进行工序验收，按合同支付进度款。
3、乙方应遵守现场各项规章制度，保证质量按时完成工程项目。
4、乙方应做好安全管理工作，防止安全事故发生，乙方的施工作业为高空作业，乙方应为其操作人员按规定购买保险，所有安全责任乙方自理。
十、保修：
1、乙方工程完成并经甲方验收合格后，保修期一年。
2、保修期内，当接甲方通知，乙方应在48小时内委派技术人员免费维修，否则甲方有权委托第三方进行维修，费用从质保金中直接扣除，质保金不够抵扣的，乙方负责全额补偿。
十一、本合同一式两份，若有违反，先协商，后按合同法执行。
承包方(乙方)：
代表(签字)：
发包方(甲方)：
签约地点：
商城商铺工程施工合同 篇20
甲方项目负责人：
水电安装施工班负责人：
为了皇甫移民工程安全、质量生产，文明施工。特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：
万荣县皇甫乡
二、安全责任条款：
1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和安全部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和安全部门的规章制度，所发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人安全学习，宣传安全责任，提高工人的安全意识，保障职工的安全，质量安全重于泰山，安全就是职工的生命。
3、各班组严格按照生产、安全合同，搭设自己所负责范围的安全防护措施。
三、安全生产责任制
班组安全员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的安全生产，督促和帮助本组工人遵守安全操作规程和各项安全生产制度，组织好每日班前、班后的安全检查。
四、安全生产制度
施工生产现场的情况是复杂的，必须密切注意防止工伤事故的发生，杜绝不安全因素的苗子。一般应在以下几方面加以防范：
1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等安全状况，确认安全后，才能进行操作。
2、工作时要精力集中，不准与他人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
5、遇有雷雨时，要离开高压线2以外，雨雪后施工时，应采取防滑措施，并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁继续高空作业。
6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施。
7、进入现场工人必须正确佩戴安全帽如发现罚款50元。
8、用电焊机要注意防火、防电。
9、每天上班前必须对施工电线、电路进行检查，正常后方可上班。
10、如由施工操作不合理，违章作业出现的安全事故由乙方负责。
11、请按此责任书规定执行，否则一切后果责任自负。
五、协议一式两份，
甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方项目负责人：
水电安装施工班负责人：
年月日
商城商铺工程施工合同 篇21
建设工程施工补充协议发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下：
一、工程概况
工程名称： 工程地点：
工程内容：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、
排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)，建筑工程补充合同范本。
资金来源：自筹。
二、双方明确工程范围为：
地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰
等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。
三、合同工期确定为：
开工日期： 竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款
本合同包干总价(含税)为￥： 元(大写： )
合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。
六、适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。
七、双方对一般权利和义务补充明确如下：
1、发包人工作
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。
(2)水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。
(3)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：
1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;
2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。
(4)双方约定发包人应做的其他工作： 无。
：根据施工实际情况另定。
2、承包人工作
，完成以下工作：
(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责，合同范本《建筑工程补充合同范本》
(4)向监理公司提供的办公房屋及设施的要求：提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施，并承担水电费。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。
(8)施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：施工道路维护：承包人应根据实际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。
(10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。
(11)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。
(12)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。
(13)承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。
八、施工组织设计和工期
1、进度计划
(施工方案)和进度计划的时间：_年 月 日前重新确定并提供。
(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施。
2、工期延误
：雨水天不作工期顺延;
(即第八条第1项所确定的进度计划，下同)的70%时，发包人将暂不予支付该月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况，发包人以书面形式通知承包人，如承包人3日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
，从延误的第五天起，每天罚款10000元(人民币壹万圆整)，累计计算。
，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
，承包人延误进度工期累计达30天，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。 九、质量与验收 1、质量要求
、质量标准、验收规范进行施工，对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。屋面、卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控。如部分工程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的，承包人承担返工费用，工期不予顺延。
，发包人有权拒付剩余工程款，待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后，发包人才支付剩余的工程款。如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期，承包人要赔偿发包人的相关损失;如超期30天的，发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及损失由承包人承担。如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。
2、隐蔽工程和中间验收
：所有分部分项工程及工序。
商城商铺工程施工合同 篇22
______公司(以下简称甲方)
______公司(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条 工程概况
工程名称： ____________________________________工程 工程地点： _________________ 工程内容：_X_X_ 承包范围： 包工包料 开工日期： X_X_年X_月X_日 竣工日期： X_X_年X_月X_日 合同工期总日历天数： 40天 质量等级： 合格合同价款(大写)：
第二条 图纸
一、图纸提供日期： ____年__月__日
二、图纸提供套数： 两套
第三条 驻工地代表
一、甲方驻工地代表及委派人员名单：
二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)： 无
三、乙方驻工地代表：
第四条 甲方工作
一、乙方施工所需要的场地，由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净，使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。
二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点，并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。
一、 乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。
二、 乙方提供营业执照、组织机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。
三、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数：乙方进入现场二日内，一份。
四、负责在交工前清理施工现场。
第五条 检查和返工
乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查，如因质量问题需要乙方返工、修改，乙方应承担由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出，由甲方承担。
第六条 工程质量等级:合格.
第七条 验收标准:
一、按照建筑施工质量验收规范GB 50300-__验收。
第九条 工程价款与支付
一、 总造价：
二、付款方式：
1、合同签订日起，甲方支付给乙方总造价40%预付款。
2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款，验收合格再支付总造价20%工程款。
3、一年后支付总造价5%质保金。
第九条 乙方采购材料设备
一、乙方采购材料、设备的要求：经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。
二、材料要求：
第十条 竣工验收
乙方提供验收报告的时间：工程竣工验收后二日内。
一、工程竣工后，由乙方于工程竣工验收合格后三日内，向甲方代表提交结算报告，并由甲方代表批准。
第十一条 保修
一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算，保修期为壹年。
二、由乙方提供的工程安装，因产品及施工质量问题，乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。
第十二条 争议
在履行合同中，如甲乙双方发生争议，其解决的程序为：自行调解、申请、提出起诉，在争议未果之前应保持施工连续，同时甲乙双方都要保护好已完工程。
第十三条 安全施工
一、在施工期间，由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。
二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。
第十四条 其它
一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效，合同有效期为二年。
二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
三、本合同内的未尽事宜，经甲乙双方共同协商后另签协议，与本合同具有同等效力。
甲方：(章)___________________公司 乙方：(章)____________________公司
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
开户银行名称： 开户银行名称：
银行帐号： 银行帐号：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
商城商铺工程施工合同 篇23
为了强化工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县(全称以下简称甲方)将工程，承包给(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、 工程名称：新建工程
二、 工程内容及工程量：
三、工程总造价：大写(￥*元)
四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：20__年*月*日20__年*月*日 六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)
七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期(一年)：此工程质保期*年(*年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
商城商铺工程施工合同 篇24
发包方：_________(以下简称甲方)
承包方：_________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
(一)工程项目
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：
4、承包造价：_________元(大写：_________)
(二)工程期限
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期为___年__月__日至___年__月__日，总工期_________天。
(三)本工程竣工质量为一次性合格工程
乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。
(四)工程价款支付及结算
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
(五)其它约定
1、甲方承担的安全责任、权利
(1)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;
(4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2、乙方的责任、权利
(1)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
(2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;
(3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;
(4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
(六)其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
商城商铺工程施工合同 篇25
工程名称：
甲方：
乙方：年?月?日
一、合同协议书
甲方＿＿＿＿＿＿＿为兴建＿＿＿＿＿＿＿＿工程，接受了乙方＿＿＿＿＿＿＿对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
（2）合同协议书；
（3）双方签署的合同谈判备忘录；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用条款；
（6）中标通知书、投标书和招标书；
（7）与本合同有关的其他文件。
＿＿＿＿万元。
＿＿个月（天），或：自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。
、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。
，双方各执一份，具有同等法律效力；副本＿＿份，双方各执＿＿份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
或或
其授权的代理人：其授权的代理人：
签字日期：签字日期：
单位地址：单位地址：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
编码：编码：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签约日期：
签约地点：
二、合同通用条款
第一条?词语定义
在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：
：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包方。
：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。
：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。
：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。
：指受甲方委托，具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。
：指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。
：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。
：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。
：指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。
：指技术规范、标准和规程。
：指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸和技术资料。
：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程保修期。
：指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。需阶段验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期。
：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。
：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
：指为本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复，按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。
：指因战争、_____、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。
：乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。
：指日历天。年、月、日均以公历计算。
：指对各种通知、信函、纪要和委托等，采用手写、打字或印刷的表述方式，包括电报、电传和传真。
第二条?合同文件
：合同文件互相解释、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和解释次序如下：
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
（2）合同协议书；
（3）双方签署的合同谈判备忘录；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用条款；
（6）中标通知书、投标书和招标书；
（7）与本合同有关的其他文件。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；若双方意见不能统一，则按本合同通用条款第20条中约定的办法处理。
：甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意，乙方不得将设计文件提供给第三方。
若合同中约定部分工程由乙方进行设计，乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施。
：为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复，甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知，乙方应接受并执行。
第三条?合同范围
：本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等，在合同专用条款中约定。
第四条?技术标准
：本合同工程的施工，执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求。
：若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时，可使用专用条款中约定的其他技术标准，若甲方要求使用国外技术标准，应由甲方负责提供中文译本。若工程结构或施工工艺特殊，没有相应技术标准时，应由甲方提出技术标准，或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准，经甲方审查同意后执行。
第五条?语言、法规和联系方式
：合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。若需使用_____语言作为辅助语言时，应在合同专用条款中约定，但当两种文本发生异议时，以汉语文本为准。
：本合同适用的法规是国家的法律、条例和法规，以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。
：本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。
第六条?甲方的责任
甲方应按本合同有关约定承担下述责任。
：负责办理土地、水域征用，青苗、树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方提供施工场地。
：负责按合同专用条款中约定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路，提供供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域，并保证施工期间的畅通。
：办理征地红线、航行通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续。向乙方提供本工程征地范围地形图，办理临时用地的申报手续。协助解决对乙方施工有干扰的外部条件。
：甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表，行使合同约定的甲方权力，负责履行合同约定的甲方义务，并将此任命书面通知乙方。甲方更换其代表时，应提前7天通知乙方。
：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。
：按本合同的约定，及时向乙方发布工程指令，签发图纸、确认工程进度报表，检查隐蔽工程并办理各种验收或签认手续。
：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。
第七条?乙方的责任
乙方应按本合同有关约定承担下述责任。
：负责施工现场的布置和临时设施的施工，在本合同约定的期限内向监理工程师提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工船机和设备。
：根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表。
：按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。
：按招标书或本合同专用条款的约定，为监理工程师的现场工作提供办公、住宿、交通和通讯等条件。
：对已完工的建筑物和已安装的设备，在交付甲方应前负责保护，保护期间发生损坏，由乙方无偿予以修复。若因甲方提前使用造成损坏，修复费用由甲方承担。工程竣工验收合格后，在合同约定的保修期间，对属于乙方责任造成的任何缺陷，乙方应无偿修复。
：在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场，负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时，应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师。
：施工过程中应遵守政府的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。
：接受监理工程师在甲方授权范围内依据本合同对施工的监督和管理，执行监理工程师发布的工程指令，参加监理工程或甲方主持的工程会议。
：自行解决施工船舶的临时停泊设施，并按有关部门批准的位置和方式停放。
：采取一切措施，防止施工船舶、设备及材料的沉没。若发生沉没时，对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告，并设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止，所发生的费用由责任方承担。
第八条?工程监理
：为确保工程质量与安全、控制施工进度和工程投资，甲方可委托监理单位对工程实施监理，乙方应接受监理。
：甲方应在监理工程师进驻现场前，将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方。监理工程师在甲方授权范围内，依据本施工合同，_____、公正地行使监理职权。
监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为。
监理工程师可以任命一定数量的人员协助其工作，并授权此类人员履行监理工程师的部分职责。监理工程师也可随时撤回此类任命与授权，但此类任命、授权与撤回应提前7天报告甲方并通知乙方。
第九条?施工期
：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，向监理工程师提交开工申请报告，经监理工程师审查，并报甲方批准后，监理工程师应在合同专用条款中约定的期限内发布开工令。乙方应在开工令中指定的日期内开工。
：乙方因故不能按期开工时，应在接到开工令后3天内向监理工程师提出延期开工申请报告，监理工程师应在接到乙方报告后3天内作出答复。若监理工程师在3天内未予答复，则视为已同意乙方要求，竣工日期相应顺延。若监理工程师不同意延期要求，或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，则竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，因此给乙方造成的直接经济损失，由甲方承担，竣工日期相应顺延。
：出现下列情况时，经监理工程师确认并报甲方批准，施工期可以延长。
（1）设计变更或工程量增加造成工程延误；
（2）不可抗力或地质条件变化造成工程延误；
（3）甲方原因造成工程延误；
（4）合同专用条款中约定的其它情况。
：在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停放工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程提出复工通知后，才能继续施工。
停工责任在乙方时，停工损失由乙方承担，施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在甲方时，乙方停工的经济损失由甲方承担，由此影响的施工期相应延长。
：甲方如希望工程提前竣工，可在合同专用条款中约定奖励条件。如果在本合同执行中，甲方要求工程提前竣工，应与乙方进行协商，并签署提前竣工协议，乙方应按此协议修订施工进度计划，报监理工程师审批后实施。
：若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定。
第十条?施工组织设计
：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，将施工组织设计提交给监理工程师审查。施工组织设计的主要内容应包括：施工进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地平面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工安全措施及施工对环境影响的保护措施等。
施工进度计划应按照网络图关键线路或主要工作横道图进行控制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
：监理工程师应在收到乙方施工组织设计后7天内提出审查意见并提请甲方审批，甲方应在接到审查意见后7天内予以审批。
：如果监理工程师认为工程实际施工进度不符合经甲方批准的施工进度计划时，乙方应按监理工程师的要求对施工进度计划进行修订，并提出保证工程在合同约定的施工期内完成的具体措施，经监理工程师审核并报甲方批准后执行。
第十一条?质量控制
（1）工程所用材料、设备除在合同专用条款中约定由甲方供应外，均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。
（2）所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书，工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。
（3）材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参加验收，监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，施工期相应延长。
甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质负责。
：本合同工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量自检、质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的施工期不予延长；自检合格后向监理工程师提交自检报告并通知监理工程师进行验收。
（1）主要分项工程开工前，乙方应将材料、设备和人员进场情况及施工工艺向监理工程师报告，经监理工程师同意后才能开工。
（2）上道工序施工完成，经监理工程师验收合格签认后，乙方才能进行下道工序的施工。
（3）在施工过程中，乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程的操作的检查，并按监理工程师的指令进行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延误，返工费用由乙方承担，施工期不予延长；若因监理工程师的不正确指令，造成乙方经济损失或施工期延误，则有关费用由甲方承担，施工期相应延长。
（1）乙方在自检合格并签署隐蔽工程自检记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收，经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后，乙方可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。
（2）若乙方未经验收而自行覆盖，监理工程师有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责；若监理工程师在接到验收申请和验收通知48小时未能进行验收，而乙方已自检合格，则可自行覆盖。监理工程师事后应予确认并补办签认手续。
：试验、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验，并及时将试验或检验结果提交监理工程师审查。监理工程师认为必要时，有权指定取样送检验单位复检。
：工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求以及合同专用条款中约定的质量等级。
若因乙方原因使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时，乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级，乙方应根据甲方要求进行返工或修整，甲方承担返工与修整费用，并相应延长施工期。
：本工程的质量监督，由质量监督站负责，甲乙双方均应接受其对工程质量的监督与检查。
第十二条?合同价款与支付
：本合同工程的承包方式、合同价款的计算与支付应按合同专用条款中约定的办法执行。
：除合同专用条款另有约定外，发生下列情形之一时合同价款可作调整：
（1）经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更；
（2）国家或地方工程造价管理部门分布价格和费率调整；
（3）一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时，使乙方受到损失时；
（4）合同约定的其他增减或调整。
：甲方应按合同专用条款约定的期限和数额，向乙方支付工程预付款，并按合同专用条款中约定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付预付款时，乙方可在约定预付款到达日10天后向甲方发出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方从应付款之日起向乙方支付应付款项的利息，并承担违约责任及乙方的停工损失。
：乙方应按合同专用条款中约定的期限，向监理工程师提交已完成工程量的报表。监理工程师收到报表后3天内审核签认。若监理工程师接到报表后3天内未提出异议，乙方所报工程量视为已被监理工程师确认。
若监理工程师对乙方所报工程量有异议，乙方应协助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。若乙方拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为准。
：甲方根据合同专用条款中约定的时间和办法，依据监理工程师确认的工程量向乙方支付工程进度款，若甲方在合同约定的支付日期后10天内未予支付，乙方可向甲方发出催付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方承担延期支付的利息和违约责任及乙方的停工损失。
：如经乙方同意并签订延期付款协议，甲方可延期支付工程价款。
第十三条?设计变更
：甲方对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由监理工程师向乙方发出变更通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变，则应事先与乙方协商。
：乙方提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报甲方批准后方可实施。若由此导致工程费用增减或施工变化，甲乙双方应协商处理。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、避免自身干扰等原因而提出的变更，增加的费用由乙方承担。
：在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时，监理工程师应在3天内提出处理意见。乙方取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工，由此增加的费用由甲方承担，延误的施工期予以延长。
（1）合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算；
（2）合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价；
（3）合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价；
（4）合同专用条款约定的其他计算方法。
第十四条?转让与分包
：本合同一经签署不得转让。
（1）本合同工程的主体工程不得分包。
（2）若部分分项工程确需分包时，须取得甲方同意。乙方应将分包合同副本提交甲方备案。
（3）乙方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为乙方的违约与疏忽。
第十五条?施工安全
：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
：施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除立即采取有效的措施外，应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方及监理工程师，甲方应为抢救提供必要的条件。
：乙方在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理工程师审查，甲方同意后实施，甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任。防护措施费用除合同专用条款另有约定外，由乙方承担；施工过程中，由于外部条件变化所发生的安全措施费用，由甲方另行支付。
第十六条?_____
：本工程的“建筑工程一切险和第三者责任险”的投保在合同专用条款中约定。
、船机设备_____：本工程的施工人员、船机设备的_____，由乙方负责。
第十七条?不可抗力
：合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。
：不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方及监理工程师通报损害情况，7天内向甲方及监理工程师提交损失情况、清理和修复费用以及施工期延误的报告。
：因不可抗力发生而产生的下列费用，由甲乙双方分别承担：
（1）工程本身的损害由甲方承担；
（2）人员伤亡由其所属单位负责；
（3）乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。
：不可抗力造成工程停工或破坏时，甲乙双方经过协商后由甲方给予合理补偿，但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的损失和由本条第3款规定应由乙方承担的费用。清理与修复工作的责任和所需费用，由甲乙双方另签补充协议或共同签署备忘录约定。
第十八条?竣工验收与结算
：乙方应在工程完工且具备竣工验收条件后7天内向甲方及监理工程师提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料。监理工程师接到验收申请和竣工资料后7天内予以审查，提出审查意见，并报甲方审批。若工程及竣工资料符合要求，甲方应在接到申请报告14天内组织验收；若工程或竣工资料达不到要求，乙方应按监理工程师的合理要求，对工程或竣工资料予以整修或补充，并重新申请验收，由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。若监理工程师或甲方未能在合同规定的期限内对工程及竣工资料进行审查和组织验收，由此产生的经济损失由甲方承担，并相应延长施工期。
（1）甲方根据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料，确定验收时间并通知有关各方；
（2）甲方组织有关单位按合同约定的内容，对工程建设的各个环节进行审查，听取有关单位对工程管理、设计、施工和监理情况的汇报；审阅工程竣工资料，查验现场，并对工程遗留或存在的问题提出处理意见；
（3）质量监督站对工程质量等级进行评定；
（4）经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续；
（5）工程验收合格，竣工日期为乙方送交竣工验收申请报告的日期；需修改后才能达到竣工验收合格的工程，其竣工日期应为修改后提请甲方验收的日期。
：工程竣工验收合格后，除甲方另有要求外，乙方应按合同专用条款中约定的期限和要求清理并撤离施工现场。否则乙方应按合同专用条款的约定向甲方支付有关费用。
：除合同专用条款另有约定外，乙方提交的竣工资料应包括下列主要内容，竣工资料提交的份数在合同专用条款中约定。
（1）竣工图纸和资料；
（2）工程质量自评报告；
（3）阶段验收和隐蔽工程验收资料；
（4）工程材料及设备试验与检验资料；
（5）沉降及位移观测资料；
（6）竣工工程整体尺度测量报告；
（7）施工报告；
（8）竣工结算报告（办理完竣工结算后提交）。
（1）竣工验收合格后，乙方应在30天内向甲方提交结算报告，办理竣工结算。甲方接到结算报告后14天内审核确认，并在确认后7天内将应支付乙方的工程款支付给乙方；若甲方接到结算报告后14天内未予审核确认，乙方提交的结算报告则视为已被甲方确认。
（2）甲方在确认结算报告后7天内未将工程款支付给乙方，从确认结算报告后第8天起按施工企业向银行计划外贷款的利率向乙方支付拖欠工程款项的利息，并承担违约责任。
第十九条?工程保修
：保修期从工程竣工之日起算。水工工程保修期为一年整。疏浚工程不设保修期，其他工程的保修期在专用条款中约定。阶段验收工程的保修期从阶段验收竣工之日起算。
：乙方在工程保修期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏，返修费用由乙方承担。因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙方应协助修复，费用由甲方承担。
：保修期内，对应由乙方负责的返修内容，乙方应在接到返修通知后14天内开始实施返修，并在甲乙双方商定的时间内修理完毕，否则甲方有权委托其他单位或人员进行修理，其费用由乙方承担。
：保修金的数额在合同专用条款中约定。甲方应在保修期满后7天内，将保修金和按合同专用条款约定利率计算的利息一起返还乙方。
第二十条?争议、违约、索赔与赔偿
：双方在执行合同过程中发生争议时，应协商解决或提请主管部门调解，或协商及调解无效，可选用以下方式之一处理：
（1）向有管辖权的合同_____机构申请_____；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。
：任何一方不按合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求中止或解除合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。
：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：
（1）在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请。
（2）在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法。
（3）甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划。
（5）若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第1款执行。
：发生下述情形之一时，甲方可按合同专用条款中约定的办法和标准要求乙方赔偿。
（1）施工质量达不到合同专用条款约定等级；
（2）因乙方原因延误了施工期；
（3）施工中因乙方原因造成工程重大损失。
第二十一条?奖励
：除合同专用条款另有约定外，符合下述情况之一时，甲方可按合同专用条款中约定的标准和方法，给予乙方奖励。
（1）工程施工质量高于合同专用条款约定的等级；
（2）按甲方要求提前竣工。
第二十二条?合同的中断与终止
：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，视为合同中断。合同中断后，乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和工程的移交工作。按甲方的要求将施工船机和人员撤离现场。甲方应为乙方撤离现场提供必要的条件，并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方因合同中断所造成的直接经济损失。
：本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方和竣工结算完毕后，除有关保修条款外，其他条款终止。保修期满，甲乙双方结清保修金后，保修条款终止。三、合同专用条款?合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。
如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。
第一条?词语定义
第二条?合同文件
合同组成和解释次序的补充或更改。
（1）甲方提供设计文件的份数；
（2）乙方负责部分设计时，提交设计文件时间、份数。
第三条?合同范围
：列出本合同范围内的工程地点、内容、规模、建筑物的尺度，建筑物的结构型式，并明确合同范围内水工、堆场、水电、土建、机械、疏浚等不同专业的施工内容。
第四条?技术标准
适用于本工程的其他技术标准及应用范围。
第五条?语言、法规和联系方式
辅助语言。
商城商铺工程施工合同 篇26
甲方：
乙方：
依照《合同法》以及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条：工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包工包料、包质量，包工期，包安全生产。
四、工程范围及单价：
(一)科技活动室(按图纸施工)
(1)填方242O，合同单价25元O，合价53550元
(2)科技活动室主体砖混结构一层总计90O，合同单价860元O，合价77400元(含基础包干施工，阳台部分单价430元O)
(3)深3m，，合同单价600元颗，合价4800元。
(4)公厕(8平方米，男3女2，砖木带0立方化粪池)，合价7500元。
五、项目工程实施期限：年月日开始动工，至年月日前所有项目全部竣工
六、相关要求说明：、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负责;2、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收;3、浇砼路面时，必须通知甲方相关人员到场监督浇砼路面;4、乙方在施工工程中，必须严格遵守安全生产操作过程，如施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责;5、乙方在施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工，如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的工程量按报价单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。
第二条、工程验收、结算及工程款支付
一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前5天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金(占项目投资的__年后支付。
第三条、双方权利和义务
一、甲方的权利和义务。、负责协调线型调整涉及用地;2、组织乙方到有关村组开展现场踏勘;3、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;4、按合同约定支付工程款。
二、乙方的权利和义务。、本合同签订后5天内，进场完成施工准备;2、严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工;3、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;4、做好现场设备、材料的管理工作;5、负责所施工工程的验收通过，包括工程实体和验收档案资料等。
第四条：违约责任
一、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。
二、合同签订后，未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。
三、在施工过程中，乙方必须按工程进度进行施工建设，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，处违约金为工程总投资额的‰(除自然天气造成不能正常施工外)
四、施工完毕后，如未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到整改至验收合格后支付。
第五条：附则
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。本合同一式贰份，甲、乙双方各壹份。
甲方法人：(公章)乙方法人：(公章)
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
签订地点：
【商城商铺工程施工合同】相关文章：
本文链接：https://linbinqin.com/news/55343.html
